Договор на изготовление промышленной продукции

Договор на изготовление промышленной продукции

Предлагаем простой вариант проекта договора на изготовление продукции промышленного назначения. Договор с фиксированной ценой, предусмотрена возможность увеличения объема работ

путем подписания дополнительных спецификаций. Договор отражает основные моменты взаимодействия заказчика и исполнителя в процессе выполнения работ, а также вопросы приемки результата работ и урегулирования споров.

Образец договора на изготовление продукции

(актуален с 01.01.2020)

ДОГОВОР № _______

г. Москва «___» __________ 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Полное наименование организации — Исполнителя» (ООО «Сокращенное наименование организации — Исполнителя»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора /ФИО директора/, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Полное наименование организации — Заказчика» (ООО «Сокращенное наименование организации — Заказчика»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора /ФИО директора/, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется изготовить из собственных материалов /наименование продукции, чертеж/ в количестве /количество/ штук, (далее по тексту – изделия), а Заказчик — принять и оплатить изделия в соответствии с условиями настоящего договора.

ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1 Цена договора составляет /цена договора/ руб. (/цена договора прописью/), в т. ч. НДС 20% /сумма НДС/ (/сумма НДС прописью/).

2.2 В случае увеличения объема работ (количества изготавливаемых изделий), стороны подписывают дополнительные спецификации, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего договора. Увеличение объема работ влечет увеличение общей суммы договора.

2.3 Расчет за поставляемые изделия осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

2.3.1 Авансирование в размере 50% цены договора, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора.

2.3.2 Окончательный расчет в размере 50% цены договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком письменного уведомления о готовности изделий к отгрузке. Уведомление направляется Исполнителем в адрес Заказчика по электронной почте /адрес электронной почты заказчика/.

2.4 Датой оплаты изделий считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Качество и комплектность поставляемых изделий должны соответствовать технической документации: /техническая документация – чертеж, ТУ, ТЗ и т. д./.

СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1 Поставка изделий по договору должна быть произведена в сроки, указанные в спецификации (приложение №1) к настоящему договору. Отгрузка производится после получения Исполнителем 100% оплаты за отгружаемые изделия согласно п. 2.3 настоящего договора.

4.2 Доставка изделий осуществляется силами и за счет Заказчика путем самовывоза изделий со склада Исполнителя, расположенного по адресу: /адрес склада исполнителя/. Получение готовых изделий возможно только гражданами Российской Федерации, Заказчик обязан обеспечить соблюдение пропускного внутриобъектового режима и правил внутреннего распорядка на территории Исполнителя своими работниками и иными представителями.

4.3 Право собственности и риск случайной гибели переходят от Исполнителя к Заказчику с момента передачи изделий в соответствии со ст. 224 ГК РФ. Факт и дата передачи подтверждаются подписью уполномоченного представителя Заказчика, или первого перевозчика в товарной накладной или товарно-транспортной накладной.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

5.1 Приемка изделий по качеству и количеству, осуществляется Заказчиком в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (№П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (№П-7), утвержденных соответствующими постановлениями Госарбитража СССР от 25.04.1966г. и от 15.06.1965г., действующими в части, не противоречащей законодательству и условиям настоящего договора. Претензии (рекламации) по поводу качества изделий предъявляются немедленно после обнаружения несоответствий по качеству, но не позднее одного месяца от даты поставки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пеней.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств по Договору.

6.3 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательств по поставке изделий, предусмотренных Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы неисполненных обязательств по Договору.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1 Стороны примут меры к разрешению всех споров и разногласий, вытекающих из настоящего договора путем переговоров.

7.2 В случае не достижения соглашения в ходе переговоров заинтересованная сторона направляет претензию в письменной форме. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть претензию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента её получения.

7.3 В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.2 настоящего договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

8.1 Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам, в том числе результатам интеллектуальной деятельности.

8.2 Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью или частично переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Заказчика.

8.3 Под конфиденциальными сведениями в настоящем Договоре понимаются все сведения, относящиеся к предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его уполномоченными лицами сторон и действует до 31.12.2020г. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

9.2 Настоящий договор, все изменения, дополнения, заказы, спецификации и иная переписка к нему действительны, если подписаны лицами, имеющими право на совершение подобных действий согласно учредительным документам, либо оформленным в соответствии с действующим законодательством доверенностям.

9.3 Подлинники документов, подписанных Стороной и направленных для подписания другой Стороне с использованием средств факсимильной связи или по электронной почте, течение 5 рабочих дней с момента подписания, передаются (направляются почтой) другой Стороне.

Источник:
http://zpromma.ru/dogovornye-materialy/50-dogovor-na-izgotovlenie-promyshlennoj-produktsii

ДОГОВОР подряда на изготовление продукции (с использованием материалов подрядчика; с условием о субподряде; с привлечением заказчиком третьих лиц)

ДОГОВОР N _____

подряда на изготовление продукции

(с использованием материалов подрядчика; с условием о субподряде;

с привлечением заказчиком третьих лиц)

«___»___________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем — Заказчик, в лице _____________, действующего на основании ________, с одной стороны и __________, именуем__ в дальнейшем — Подрядчик, в лице __________, действующего на основании ________, с другой стороны, вместе именуемые — стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей продукции: _______________а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить ее.

1.2. Вид, количество, технические регламенты (технические условия), требования к продукции, упаковке, маркировке, сертификации и сроки исполнения работ по изготовлению продукции устанавливаются сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью.

1.3. Для изготовления продукции Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

1.4. Подрядчик изготавливает продукцию на своем оборудовании по адресу: ___________________________. Затраты на энергию и другие издержки Подрядчик несет за счет выплачиваемой ему цены работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. РИСКИ

2.1. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения продукции до ее приемки Заказчиком.

2.2. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику.

2.3. При просрочке передачи или приемки продукции риски, предусмотренные в п. 2.1 настоящего Договора, несет сторона, допустившая просрочку.

2.4. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы изготовления продукции..

2.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности продукции либо создают невозможность завершения работы в срок.

2.6. Для выполнения отдельных работ по изготовлению продукции Подрядчик имеет право привлечь других лиц (субподрядчиков). При этом Заказчик и субподрядчики не имеют права предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением Договоров, заключенных каждым из них с Подрядчиком.

2.7. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение цены работы, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, он вправе отказаться от Договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы.

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения цены работы, обязан выполнить Договор по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

2.8. Заказчик вправе:

— во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

— отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к согласованному сторонами сроку становится явно невозможным;

— назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

— с согласия Подрядчика привлекать к выполнению отдельных видов работ по Договору третьих лиц путем подписания с ними соответствующего Договора. При этом ответственность за выполнение этих работ перед Заказчиком несут третьи лица.

2.9. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения согласованной сторонами цены работы.

2.10. Если исполнение работы по настоящему Договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с Договором цены с учетом выполненной части работы.

2.11. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему продукции отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ______ (_________) рублей.

3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику цену работ в течение ___ (____) дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих продукцию, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

Приемка изготовленной продукции производится в течение ___ дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика уведомления в письменной форме о готовности продукции к приемке.

Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: __________________.

Читайте также  Согласие на установку забора между соседями: образец соглашения, как написать

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки продукции при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший продукцию без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки продукции отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение _______ после их обнаружения.

Требования Заказчика к качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию (________ месяцев).

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков продукции или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, — обе стороны настоящего Договора поровну.

4.6. При неисполнении Заказчиком обязанности уплатить установленную настоящим Договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением Договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание продукции до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, использованных при изготовлении продукции, по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества (ст. 475 ГК РФ).

5.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой продукции требованиям ___________. В случае изготовления продукции, не соответствующей указанным требованиям, Подрядчик обязуется заменить некачественную продукцию на аналогичную продукцию надлежащего качества в течение _________ с момента ____________.

5.4. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору субподрядчиками, а перед субподрядчиками — ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком своих обязательств по настоящему Договору.

5.5. За нарушение сроков оплаты работы Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере ___% от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки.

6.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в судебном порядке.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»_____________ ____ г.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть Договор по взаимному согласию, а также в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

11.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они совершены в письменном виде и подписаны сторонами Договора или надлежащим образом уполномоченными представителями сторон.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Источник:
http://www.mashenkof.ru/levoe_menyu/obrazci_dogovorov/dogovor_podryada_na_izgotovlenie_produkcii__s_ispolzovaniem_mate2

Примерная форма договора на производство и поставку продукции под товарным знаком заказчика (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор
на производство и поставку продукции под товарным знаком заказчика

[ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Наименование юридического лица — владельца товарного знака ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, подтверждающий полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, подтверждающий полномочия ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заказу Заказчика производить и поставлять продукцию, маркированную обозначением [ вписать нужное ], а Заказчик обязуется принимать и оплачивать данную продукцию на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Наименование (ассортимент), количество, единичная и общая стоимость производимой продукции определены в приложении N 1 к настоящему договору.

1.3. Исполнитель гарантирует, что произведенная под торговой маркой Заказчика продукция будет поставляться только Заказчику либо третьему лицу, указанному Заказчиком.

1.4. Заказчик своими силами и за свой счет разрабатывает весь дизайн продукции, включающий в себя изображение, товарный знак, индивидуальную упаковку, и предоставляет его Исполнителю.

1.5. При производстве продукции, подлежащей поставке Заказчику, Исполнитель размещает товарный знак на упаковке продукции.

1.6. Информация, размещаемая на упаковке продукции, является частью дизайна и должна соответствовать требованиям Закона «О защите прав потребителей» и иных нормативно-правовых документов.

2. Права на товарный знак

2.1. При подписании настоящего договора Исполнитель признает исключительные права Заказчика на товарный знак.

2.2. Исполнитель вправе размещать товарный знак, указанный в настоящем договоре, исключительно на продукции, производимой для поставки Заказчику в соответствии с настоящим договором. Указанный товарный знак размещается в соответствии с дизайном продукции и индивидуальной упаковки, согласованным Сторонами.

2.3. Исполнитель не приобретает прав использования товарного знака при производстве продукции иной, чем предусмотренной настоящим договором, и для поставки товара кому-либо, кроме Заказчика, по настоящему договору.

2.4. Заказчик не вправе размещать заказы на согласованную с Исполнителем продукцию у третьих лиц.

2.5. Стороны гарантируют, что товарный знак, применяемый на продукции и индивидуальной упаковке, используется Сторонами на законных основаниях, в отношении товарного знака отсутствуют права или законные требования третьих лиц.

3. Закупка сырья и производство продукции, упаковка продукции

3.1. Дизайн продукции и индивидуальной упаковки утверждается Сторонами путем составления и подписания цветопробы.

3.2. При утверждении цветопробы Заказчик несет ответственность за достоверность следующей информации:

— о товарном знаке (патентной чистоте, правильности написания);

— о координатах Заказчика, телефонах горячей линии, указываемых на упаковке;

— о соответствии цифровых значений штрих-кода Заказчика.

3.3. За достоверность и размещение иной информации ответственность несет Исполнитель.

3.4. Приобретение комплектующих, прочего сырья и материалов, необходимых для производства продукции, осуществляется силами Исполнителя.

3.5. Исполнитель производит и поставляет указанную в заказе продукцию в течение [ указать срок ].

3.6. Приобретение упаковочного материала в количестве, согласованном Сторонами, осуществляется за счет и силами Исполнителя.

3.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем разногласий по поводу качества упаковки по требованию заинтересованной стороны назначается независимая экспертиза. В качестве независимого эксперта привлекается организация по согласованию Сторон. Заключение экспертизы является обязательным для обеих Сторон.

3.8. В случае расторжения либо прекращения настоящего договора Заказчик оплачивает стоимость неиспользованной упаковки с товарным знаком Заказчика и в полном объеме компенсирует расходы, понесенные Исполнителем, связанные с утилизацией данной упаковки.

4. Качество продукции

4.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику продукцию, качество которой соответствует настоящему договору: [ указать конкретные требования к качеству продукции ].

4.2. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемой продукции, то Исполнитель обязан передать Заказчику продукцию, соответствующую этим обязательным требованиям.

4.3. Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида продукции, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на продукцию и в обязательном порядке передаются Заказчику.

4.4. Маркировка продукции должна содержать информацию, соответствующую требованиям нормативных актов в области стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей, иного специального законодательства о качестве продукции, услуг и работ.

5. Поставка продукции

5.1. Поставка продукции производится на основании заказа Заказчика.

5.2. Продукция должна быть поставлена в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.3. Поставка продукции осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Доставка продукции осуществляется путем отгрузки (передачи) продукции в адрес Заказчика: [ вписать нужное ].

5.4. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции, поставленной в соответствии с настоящим договором.

5.5. Принятая Заказчиком продукция должна быть им осмотрена в течение [ указать срок ].

5.6. Заказчик обязан в этот же срок проверить количество и качество принятой продукции и о выявленных несоответствиях или недостатках продукции незамедлительно письменно уведомить Исполнителя.

5.7. В случае получения поставленной продукции от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эту продукцию от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

5.8. Заказчик вправе, уведомив Исполнителя, отказаться от принятия продукции, поставка которой просрочена. Продукцию, поставленную до получения Исполнителем уведомления, Заказчик обязан принять и оплатить.

5.9. Продукция считается поставленной надлежащим образом, а Исполнитель — выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части) с момента подписания Заказчиком сопровождающих продукцию товарно-транспортных документов. При этом право собственности на продукцию переходит от Исполнителя к Заказчику в момент приемки продукции Заказчиком.

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Продукция оплачивается Заказчиком по ценам, указанным в приложении N 1 к настоящему договору.

6.2. Стоимость продукции включает в себя стоимость единицы продукции, стоимость индивидуальной упаковки, стоимость доставки продукции, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего договора.

6.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:

6.3.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю на расчетный счет, указанный в настоящем договоре, в размере [ значение ] % от цены продукции, указанной в заказе, в сумме [ сумма цифрами и прописью ] рублей в течение [ указать количество ] банковских дней со дня выставления последним счета на перечисление авансового платежа.

Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем договоре.

6.3.2. Окончательный расчет в сумме [ сумма цифрами и прописью ] рублей производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, после поставки последним всего предусмотренного заказом количества продукции и подписания Сторонами товарной накладной в течение [ указать количество ] банковских дней с даты представления Исполнителем счета и счета-фактуры при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленной продукции.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За недопоставку или просрочку поставки продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере [ значение ] за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.3. За несвоевременную оплату поставленной в соответствии с настоящим договором продукции Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [ число, месяц, год ].

Читайте также  Как получить лицензию на массаж

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [ вписать нужное — почтовой, факсимильной, электронной связи ].

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Источник:
http://base.garant.ru/55727574/

Контракт (договор подряда) на изготовление изделия из комплектующих заказчика (оплата в у.е.; с условием об уведомлении о готовности результата работ)

Тип документа: Контракт

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 19,4 кб

Бланк документа

Скачать образец документа

КОНТРАКТ N ______

на изготовление изделия из комплектующих Заказчика

(оплата в у.е.; с условием об уведомлении о готовности

г. __________ «__»__________ ____ г.

____________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик» (зарегистрирован и действует на основании законов РФ), в лице _______________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик» (зарегистрирован и действует по законам ____________), в лице _________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется произвести на своих производственных мощностях и своими силами ________________ (далее — изделия) в количестве _________, именуемые в дальнейшем «результат работ», используя материалы Заказчика, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, и передать их в собственность Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить их. Каждое готовое изделие передается в следующей комплектации: _________________.

1.2. Для выполнения работ по настоящему Контракту Заказчик обязуется по накладной по форме N М-15, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 N 71а, предоставить Подрядчику материалы, указанные в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

При поступлении материалов Подрядчик оформляет приходный ордер по форме N М-4 и указывает, что сырье поступило на давальческих условиях.

1.3. Материалы, указанные в п. 1.2 настоящего Контракта, предоставляются Заказчиком Подрядчику исключительно для целей выполнения настоящего Контракта.

1.4. После окончания выполнения работ готовые изделия передаются Заказчику по акту приемки-передачи и накладной.

1.5. Подрядчик представляет Заказчику отчет об использовании материалов. Излишек материалов возвращается Заказчику.

1.6. Если в процессе работы образуются отходы, то они возвращаются Заказчику.

1.7. Подрядчик хранит готовые изделия на своем складе после приемки их Заказчиком в течение _____ дней. В случае просрочки получения принятых Заказчиком готовых изделий оплата за их хранение составляет ______ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (_________) руб.

1.8. Готовые изделия, не полученные Заказчиком свыше ____ дней, могут быть реализованы Подрядчиком иным лицам в порядке, установленном законодательством.

2.1. Качество и технические характеристики результата работ должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ.

Дополнительные требования по качеству: _________________________.

2.2. Качество предоставляемых Заказчиком материалов должно соответствовать техническим условиям завода-изготовителя.

2.3. В течение ____ дней с момента получения Заказчиком уведомления о наличии на складе Подрядчика готового для передачи результата работ Заказчик вправе произвести осмотр и тестирование изделий. По результатам осмотра и тестирования сторонами составляется соответствующий акт.

3. ЦЕНА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Цена результата работ по настоящему Контракту составляет ____ (_________) условных единиц за одно готовое изделие, в том числе НДС — __% (______ у.е.); общая стоимость составляет _____ (_______) условных единиц. Одна условная единица эквивалентна ______ по курсу ЦБ РФ на день выставления счета.

3.2. Всего по настоящему Контракту Заказчик должен оплатить Подрядчику стоимость результата работ в размере ______ (_____________) у.е., в том числе НДС — __% (___________ у.е.). Цена остается твердой и не подлежит изменению в течение всего срока действия Контракта.

3.3. Оплата осуществляется по окончании работ в течение _____ банковских дней после получения Заказчиком счета от Подрядчика.

3.4. Оплата производится в рублях путем перевода указанной в п. 3.2 Контракта суммы денежных средств на счет Подрядчика.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

4.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы для осуществления им работ по настоящему Контракту в течение ______ дней после подписания Контракта.

4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту и передать Заказчику результат работ в срок не позднее ___________ дней с даты подписания настоящего Контракта. При этом Подрядчик обязан направить Заказчику письменное уведомление о возможности получения результата работ и выставить счет Заказчику в срок не позднее ____ дней с даты подписания Контракта.

4.3. Заказчик вправе принять результат работ на складе Подрядчика, расположенном по адресу: ______________, после получения уведомления и счета от Подрядчика согласно п. 4.2 Контракта и оплаты причитающихся Подрядчику денежных средств.

4.4. Датой передачи результата работ считается дата получения готовых изделий на складе Подрядчика, которая определяется датой подписания Сторонами акта приема-передачи и накладной.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1. Упаковка поставляемых Заказчиком расходных материалов должна обеспечивать их сохранность.

5.2. Подрядчик наносит маркировку на изделия в следующем порядке: _________________________, и на упаковку: _______________________.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Подрядчик несет ответственность за нарушение срока выполнения работ и передачи результата Заказчику (п. 4.3 Контракта) в размере ____% от стоимости каждого готового изделия (п. 3.1 Контракта), которое должно было быть передано в указанный срок, за каждый день такой просрочки.

6.2. В случае утраты или повреждения Подрядчиком материалов Заказчика Подрядчик компенсирует Заказчику стоимость утраченных или поврежденных материалов по ценам, указанным в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков.

6.4. Заказчик с момента получения счета от Подрядчика несет ответственность за нарушение сроков, установленных п. 3.4 Контракта, в размере ___ % от стоимости каждого изделия (п. 3.1 Контракта), которое готово к передаче его Заказчику в установленном порядке, за каждый день такой просрочки.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в результате исполнения настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд ____________. Применимым правом является право Российской Федерации.

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Контрактом и дополнительными соглашениями к нему, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, таких как наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, военные действия, блокада, запретительные действия властей и акты государственных органов, эмбарго, возникших во время действия настоящего Контракта, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту.

8.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 8.2, то она обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.

8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок выполнения стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по нему.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту будут действительны лишь при условии, если они будут совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

10.2. После подписания настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

10.3. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10.4. Текст и условия настоящего Контракта являются конфиденциальными.

10.5. Настоящий Контракт подписан на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон Контракта.

Источник:
http://dogovor-obrazets.ru/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82/22059

Примерная форма договора на производство и поставку продукции под товарным знаком заказчика (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

Договор
на производство и поставку продукции под товарным знаком заказчика

[ место заключения договора ] [ число, месяц, год ] [ Наименование юридического лица — владельца товарного знака ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, подтверждающий полномочия ], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и

[ наименование юридического лица ] в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, подтверждающий полномочия ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заказу Заказчика производить и поставлять продукцию, маркированную обозначением [ вписать нужное ], а Заказчик обязуется принимать и оплачивать данную продукцию на условиях, определенных настоящим договором.

1.2. Наименование (ассортимент), количество, единичная и общая стоимость производимой продукции определены в приложении N 1 к настоящему договору.

1.3. Исполнитель гарантирует, что произведенная под торговой маркой Заказчика продукция будет поставляться только Заказчику либо третьему лицу, указанному Заказчиком.

1.4. Заказчик своими силами и за свой счет разрабатывает весь дизайн продукции, включающий в себя изображение, товарный знак, индивидуальную упаковку, и предоставляет его Исполнителю.

1.5. При производстве продукции, подлежащей поставке Заказчику, Исполнитель размещает товарный знак на упаковке продукции.

1.6. Информация, размещаемая на упаковке продукции, является частью дизайна и должна соответствовать требованиям Закона «О защите прав потребителей» и иных нормативно-правовых документов.

2. Права на товарный знак

2.1. При подписании настоящего договора Исполнитель признает исключительные права Заказчика на товарный знак.

2.2. Исполнитель вправе размещать товарный знак, указанный в настоящем договоре, исключительно на продукции, производимой для поставки Заказчику в соответствии с настоящим договором. Указанный товарный знак размещается в соответствии с дизайном продукции и индивидуальной упаковки, согласованным Сторонами.

2.3. Исполнитель не приобретает прав использования товарного знака при производстве продукции иной, чем предусмотренной настоящим договором, и для поставки товара кому-либо, кроме Заказчика, по настоящему договору.

2.4. Заказчик не вправе размещать заказы на согласованную с Исполнителем продукцию у третьих лиц.

2.5. Стороны гарантируют, что товарный знак, применяемый на продукции и индивидуальной упаковке, используется Сторонами на законных основаниях, в отношении товарного знака отсутствуют права или законные требования третьих лиц.

3. Закупка сырья и производство продукции, упаковка продукции

3.1. Дизайн продукции и индивидуальной упаковки утверждается Сторонами путем составления и подписания цветопробы.

3.2. При утверждении цветопробы Заказчик несет ответственность за достоверность следующей информации:

— о товарном знаке (патентной чистоте, правильности написания);

— о координатах Заказчика, телефонах горячей линии, указываемых на упаковке;

— о соответствии цифровых значений штрих-кода Заказчика.

3.3. За достоверность и размещение иной информации ответственность несет Исполнитель.

3.4. Приобретение комплектующих, прочего сырья и материалов, необходимых для производства продукции, осуществляется силами Исполнителя.

3.5. Исполнитель производит и поставляет указанную в заказе продукцию в течение [ указать срок ].

3.6. Приобретение упаковочного материала в количестве, согласованном Сторонами, осуществляется за счет и силами Исполнителя.

Читайте также  Подробная инструкция по практическому применению мультиметра дт 181

3.7. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем разногласий по поводу качества упаковки по требованию заинтересованной стороны назначается независимая экспертиза. В качестве независимого эксперта привлекается организация по согласованию Сторон. Заключение экспертизы является обязательным для обеих Сторон.

3.8. В случае расторжения либо прекращения настоящего договора Заказчик оплачивает стоимость неиспользованной упаковки с товарным знаком Заказчика и в полном объеме компенсирует расходы, понесенные Исполнителем, связанные с утилизацией данной упаковки.

4. Качество продукции

4.1. Исполнитель обязуется передать Заказчику продукцию, качество которой соответствует настоящему договору: [ указать конкретные требования к качеству продукции ].

4.2. Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству поставляемой продукции, то Исполнитель обязан передать Заказчику продукцию, соответствующую этим обязательным требованиям.

4.3. Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, техническими условиями, утвержденными в отношении данного вида продукции, системами добровольной сертификации, и наличие сертификатов, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Сертификаты соответствия входят в состав комплекта сопроводительной документации на продукцию и в обязательном порядке передаются Заказчику.

4.4. Маркировка продукции должна содержать информацию, соответствующую требованиям нормативных актов в области стандартизации, сертификации, защиты прав потребителей, иного специального законодательства о качестве продукции, услуг и работ.

5. Поставка продукции

5.1. Поставка продукции производится на основании заказа Заказчика.

5.2. Продукция должна быть поставлена в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором.

5.3. Поставка продукции осуществляется силами и за счет Исполнителя.

Доставка продукции осуществляется путем отгрузки (передачи) продукции в адрес Заказчика: [ вписать нужное ].

5.4. Заказчик обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие продукции, поставленной в соответствии с настоящим договором.

5.5. Принятая Заказчиком продукция должна быть им осмотрена в течение [ указать срок ].

5.6. Заказчик обязан в этот же срок проверить количество и качество принятой продукции и о выявленных несоответствиях или недостатках продукции незамедлительно письменно уведомить Исполнителя.

5.7. В случае получения поставленной продукции от транспортной организации Заказчик обязан проверить соответствие продукции сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах, а также принять эту продукцию от транспортной организации с соблюдением правил, предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими деятельность транспорта.

5.8. Заказчик вправе, уведомив Исполнителя, отказаться от принятия продукции, поставка которой просрочена. Продукцию, поставленную до получения Исполнителем уведомления, Заказчик обязан принять и оплатить.

5.9. Продукция считается поставленной надлежащим образом, а Исполнитель — выполнившим свои обязательства (полностью или в соответствующей части) с момента подписания Заказчиком сопровождающих продукцию товарно-транспортных документов. При этом право собственности на продукцию переходит от Исполнителя к Заказчику в момент приемки продукции Заказчиком.

6. Цена договора и порядок расчетов

6.1. Продукция оплачивается Заказчиком по ценам, указанным в приложении N 1 к настоящему договору.

6.2. Стоимость продукции включает в себя стоимость единицы продукции, стоимость индивидуальной упаковки, стоимость доставки продукции, все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с выполнением условий настоящего договора.

6.3. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком в следующем порядке:

6.3.1. Заказчик производит выплату авансового платежа Исполнителю на расчетный счет, указанный в настоящем договоре, в размере [ значение ] % от цены продукции, указанной в заказе, в сумме [ сумма цифрами и прописью ] рублей в течение [ указать количество ] банковских дней со дня выставления последним счета на перечисление авансового платежа.

Обязательство Заказчика по внесению авансового платежа, предусмотренное настоящим пунктом договора, считается исполненным с момента списания денежных средств в размере, указанном в настоящем пункте, с расчетного счета Заказчика, указанного в настоящем договоре.

6.3.2. Окончательный расчет в сумме [ сумма цифрами и прописью ] рублей производится Заказчиком путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре, после поставки последним всего предусмотренного заказом количества продукции и подписания Сторонами товарной накладной в течение [ указать количество ] банковских дней с даты представления Исполнителем счета и счета-фактуры при отсутствии у Заказчика претензий и замечаний по количеству и качеству поставленной продукции.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. За недопоставку или просрочку поставки продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере [ значение ] за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

7.3. За несвоевременную оплату поставленной в соответствии с настоящим договором продукции Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере [ значение ] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [ число, месяц, год ].

9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.

9.4. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми договор связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего договора, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения Стороне или ее представителю.

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем [ вписать нужное — почтовой, факсимильной, электронной связи ].

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ей вручено или Сторона не ознакомилась с ним.

9.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Источник:
http://base.garant.ru/55727574/

Образец договора изготовление продукции

  • Образцы, формы и шаблоны договоров на 2019 год. 2001-2250
  • Форма: Договор на изготовление и поставку товара (оборудования) (общая форма)

Договор N ___
поставки товара (оборудования),
изготовленного поставщиком (общая форма)

г. __________ «___»________ ____ г.

__________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующ___
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ____________________________________________, с одной стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
и ___________________________________, именуем__ в дальнейшем «Покупатель»,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице ______________________________________________________, действующ___
(должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
на основании ___________________________________________, с другой стороны,
(документ, подтверждающий полномочия)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется изготовить и поставить для Покупателя товар (оборудование) в соответствии с Заданием Покупателя (Приложение N __), а Покупатель обязуется принять товар (оборудование) и оплатить поставку на условиях и в сроки, оговоренные Сторонами в настоящем Договоре.
1.2. Поставщик обязуется изготовить для Покупателя товар (оборудование) — ___________________________________. Детальные требования к изготавливаемому товару (оборудованию) оговариваются Сторонами в Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N ____).
1.3. Поставщик обязуется в срок ______________________________ изготовить и поставить товар (оборудование) Покупателю по адресу: _________________________________.

2. Обязанности Сторон

2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Изготовить товар (оборудование), указанный в настоящем Договоре, в соответствии со Спецификацией (Приложение N 1) и в сроки, предусмотренные п. 1.3 настоящего Договора.
2.1.2. Передать товар (оборудование) Покупателю по акту приема-передачи (Приложение N ____) в месте, указанном Покупателем в п. 1.3 настоящего Договора.
2.1.3. До передачи товара (оборудования) Покупателю нести ответственность за сохранность товара (оборудования).
2.2. Поставщик вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять способы изготовления товара (оборудования).
2.2.2. Привлечь других лиц для изготовления товара (оборудования), указанного в п. 1.2 настоящего Договора, и обязан нести ответственность за их действия перед Покупателем.
2.3. Покупатель обязан:
2.3.1. Принять изготовленный товар (оборудование) в течение ____________ (______________) рабочих дней с момента поставки его Поставщиком.
2.3.2. Оплатить Поставщику поставку изготовленного товара (оборудования) в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором.

3. Стоимость Товара. Порядок оплаты

3.1. За поставку товара Покупатель обязуется выплатить Поставщику сумму в размере ________ (__________) рублей в течение __________________________ (____________) банковских (рабочих) дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи товара (оборудования).
3.2. Оплата поставки товара (оборудования) осуществляется путем ________________________________.

4. Ответственность Сторон

4.1. За нарушение Сторонами сроков исполнения обязательств по Договору виновная Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере ________% цены Договора за каждый день просрочки.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон иных обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, включая упущенную выгоду.
4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5. Действие непреодолимой силы

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой Стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может быть расторгнут путем направления уведомления другой Стороне.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в суде в установленном законом порядке.

7. Срок действия и прекращение Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами и прекращает действие после выполнения Сторонами принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Договора.
7.2. Настоящий Договор прекращается досрочно:
— по соглашению Сторон;
— иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
8.4. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
8.5.1. Задание (Приложение N ___).
8.5.2. Спецификация (Приложение N ___).
8.5.3. Акт приема-передачи товара (оборудования) (Приложение N ___).

9. Адреса и реквизиты Сторон

Поставщик: Покупатель:
___________________________________ _____________________________________
(наименование юридического лица) (наименование юридического лица)
Юридический/почтовый адрес: Юридический/почтовый адрес:
___________________________________ _____________________________________
ИНН/КПП ___________________________ ИНН/КПП _____________________________
ОГРН ______________________________ ОГРН ________________________________
Телефон: _________ Факс: __________ Телефон: __________ Факс: ___________
Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ____________
Банковские реквизиты: _____________ Банковские реквизиты: _______________
___________________________________ _____________________________________
(вариант: (вариант:
___________________________________ _____________________________________
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
Адрес: ____________________________ Адрес: ______________________________
___________________________________ _____________________________________
Паспортные данные: ________________ Паспортные данные: __________________
___________________________________ _____________________________________
Телефон: __________________________ Телефон: ____________________________
Адрес электронной почты: __________ Адрес электронной почты: ____________
Счет _____________________________) Счет _______________________________)

Поставщик: Покупатель:
_______________/______________ _______________/______________
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Источник:
http://obrazcidogovorov.ru/2019/doc2019/09/page10.html